Приложение к Постановлению от 02.04.2008 г № 696 Форма
Типовая форма муниципального контракта на выполнение работ строительного подряда для муниципальных нужд (трехсторонний) № __________
Волгоград "__" ____________ 20__ г.
__________________________________________________________________________,
(наименование муниципального заказчика)
именуемый в дальнейшем - Заказчик, в лице ________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ________________________________________________,
(Устава, Положения, доверенности)
__________________________________________________________________________,
(наименование плательщика)
именуемый в дальнейшем - Плательщик, в лице ______________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ________________________________________________,
(Устава, Положения, доверенности)
с одной стороны, и _______________________________________________________,
(наименование подрядной организации)
именуемый в дальнейшем - Подрядчик, в лице _______________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ________________________________________________,
(Устава, Положения, доверенности)
с другой стороны, в дальнейшем при совместном упоминании именуемые как
Стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о
нижеследующем:1.Общие положения
1.1. Настоящий контракт заключен от имени муниципального образования
городского округа город-герой Волгоград на основании
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
(протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, протокола
аукциона, соответствующего пункта части 2 статьи 55 Федерального закона от
21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд")1.2.К отношениям Сторон по настоящему Контракту применяются нормы Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон), а также иных федеральных законов, законов Волгоградской области, подзаконных нормативных правовых актов Российской Федерации и Волгоградской области, муниципальных правовых актов Волгограда, действующих на момент его заключения. В случае если после заключения Контракта будет принят закон, устанавливающий обязательные для Сторон правила иные, чем те, которые действовали при заключении Контракта, условия заключенного Контракта сохраняют силу, кроме случаев, когда в законе установлено, что его действие распространяется на отношения, возникшие из ранее заключенных договоров (муниципальных контрактов).
2.Предмет Контракта
2.1. Заказчик и Плательщик поручают, а Подрядчик принимает на себя
обязательства по выполнению полного комплекса работ по ____________________
___________________________________________________________________________
(указывается полное наименование работ)
в соответствии с условиями настоящего Контракта.
2.2. Результат работ должен быть пригоден для использования в целях:
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
(указываются цели использования результата работ либо делается ссылка
на соответствующее приложение к Контракту)
2.3. Состав и объем работ, выполняемых в соответствии с настоящим
Контрактом, устанавливается согласно ______________________________________
(указывается наименование приложения
к Контракту,
___________________________________ (приложение N ____ к Контракту).
определяющего состав и объем работ)2.4.В случае изменения потребности в работах, предусмотренных настоящим Контрактом, а равно в случае выявления потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных Контрактом, но связанных с работами, предусмотренными Контрактом, Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на 10% предусмотренный Контрактом объем работ.
Примечание. Данный пункт включается в условия Контракта только в случае, если возможность изменения объема работ была предусмотрена конкурсной документацией (документацией об аукционе).
2.5.Изменение предмета Контракта не допускается.
3.Место выполнения работ
Местом выполнения работ по настоящему Контракту является ______________ __________________________________________________________________________, в дальнейшем также именуем___ как объект.
4.Цена Контракта
4.1.Цена настоящего Контракта составляет ________ рублей ___ копеек.
4.2.Цена, указанная в пункте 4.1 настоящего Контракта, включает в себя стоимость установленных действующим законодательством Российской Федерации налогов и сборов, иных обязательных платежей, а также стоимость иных расходов, которые Подрядчик может понести при исполнении Контракта (если настоящим Контрактом не установлено, что указанные расходы оплачиваются Плательщиком).
4.3. Цена Контракта определяется в соответствии с _____________________
___________________________________________________________________________
(указывается наименование приложения к Контракту, которым определяется цена
работ)
(приложение N ___ к Контракту).4.4.Цена настоящего Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, если иное не установлено Законом и Контрактом.
4.5. При выполнении в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Контракта
дополнительного объема работ Заказчик по согласованию с Подрядчиком и
Плательщиком вправе изменить указанную в пункте 4.1 настоящего Контракта
цену пропорционально дополнительному объему работ. Стоимость дополнительно
выполняемых работ при увеличении объема работ, предусмотренных Контрактом,
определяется согласно _____________________________________________________
(указывается наименование приложения к Контракту,
которым определяется цена работ)
(приложение N ____ к Контракту). Стоимость дополнительно выполняемых работ
при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не
предусмотренных Контрактом, но связанных с работами, предусмотренными
Контрактом, определяется в соответствии с утвержденным решением
Волгоградской городской Думы порядком (методикой) определения сметной
стоимости строительных работ.Примечание. Данный пункт включается в условия Контракта только в случае, если возможность изменения объема работ была предусмотрена конкурсной документацией (документацией об аукционе).
4.6.В случае уменьшения в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Контракта объема работ Заказчик обязан уменьшить указанную в пункте 4.1 настоящего Контракта цену пропорционально уменьшению объема работ.
Примечание. Данный пункт включается в условия Контракта только в случае, если возможность изменения объема работ была предусмотрена конкурсной документацией (документацией об аукционе).
4.7.Превышение Подрядчиком установленных Контрактом объемов работ, которое не было подтверждено дополнительным соглашением Сторон к настоящему Контракту, оплачивается Подрядчиком за свой счет, если данное превышение не было следствием неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком и (или) Плательщиком своих обязательств по настоящему Контракту.
5.Порядок оплаты работ по Контракту
5.1. Плательщик оплачивает выполненные Подрядчиком работы согласно
стоимости, установленной __________________________________________________
(указывается наименование приложения к Контракту,
которым определяется цена работ)
(приложение N ____ к Контракту), но в пределах цены, установленной пунктом
4.1 настоящего Контракта.5.2.В течение ___ дней с момента заключения Контракта Плательщик оплачивает Подрядчику аванс в размере ___% от цены Контракта (______ рублей ___ копеек). Удержание стоимости авансового платежа производится Плательщиком из стоимости выполненных Подрядчиком работ пропорционально суммам предъявленных к оплате актов о приемке выполненных работ.
Примечание. Данный пункт включается в условия Контракта только в случае, если выплата Подрядчику аванса была предусмотрена конкурсной документацией, документацией об аукционе. Размер аванса не может превышать 30% от цены Контракта.
5.3. __________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
(указывается порядок и сроки оплаты работ по Контракту)
5.4. Окончательный расчет за выполненные работы производится
Плательщиком
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
(указывается срок и основание окончательного расчета по Контракту)5.5.Все расчеты по настоящему Контракту осуществляются в пределах доведенных до Плательщика лимитов бюджетных обязательств (с учетом пункта 5.1 настоящего Контракта) и при условии принятия на учет бюджетных обязательств по настоящему Контракту департаментом финансов администрации Волгограда.
Примечание. Данный пункт включается при финансировании работ за счет средств бюджета Волгограда.
6.Сроки выполнения работ
6.1. Подрядчик обязан начать выполнение работ не позднее __ дней со дня
__________________________________________________________________________.
(указывается дата начала исчисления течения срока, установленного
для начала работ)
6.2. Подрядчик обязан закончить выполнение работ, предусмотренных
Контрактом, и сдать результат работ Заказчику в течение __ календарных дней
со дня ___________________________________________________________________.
(указывается день начала течения срока выполнения работ)6.3.Начальный, конечный и промежуточные сроки выполнения работ устанавливаются в соответствии с календарным графиком выполнения работ (приложение N ___ к Контракту).
6.4.Изменение соглашением Сторон или в одностороннем порядке сроков выполнения работ по Контракту не допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом.
Примечание. Данный пункт устанавливается в случае, если срок выполнения работ был установлен в соответствии с условиями конкурсной документации, документации об аукционе, заявки на участие в конкурсе (аукционе) Подрядчика.
6.5.В случае заключения Сторонами соглашения о выполнении дополнительного объема работ Стороны указывают в таком соглашении сроки выполнения дополнительного объема работ и составляют календарный график выполнения таких работ. В случае если Стороны не укажут в соглашении сроки выполнения дополнительного объема работ, считается, что Подрядчик принял на себя обязательство выполнить дополнительный объем работ не позднее окончательного срока выполнения работ, установленного настоящим Контрактом.
Примечание. Данный пункт включается в условия Контракта только в случае, если возможность изменения объема работ была предусмотрена конкурсной документацией (документацией об аукционе).
6.6.С согласия Заказчика Подрядчик имеет право досрочно выполнить работы по настоящему Контракту и сдать результат работ Заказчику.
7.Порядок приемки результата работ
7.1.Приемка результата работ осуществляется комиссией, состоящей из представителей Заказчика и Подрядчика. В случае необходимости Заказчик вправе включить в состав комиссии представителя Плательщика.
7.2.Подрядчик за ______ дней до начала приемки результата работ передает Заказчику два экземпляра исполнительной документации в составе, определенном Заказчиком, с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам.
7.3.До приемки результата работ Стороны организуют предварительные испытания оборудования, в отношении которого были выполнены работы по его монтажу. В целях таких испытаний создается рабочая комиссия с участием представителей Заказчика и Подрядчика.
Примечание. Данный пункт включается в случае выполнения работ по монтажу оборудования, принадлежащего Заказчику.
7.4.Приемка результата работ производится в течение _____ дней после даты получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о его готовности.
7.5.Представителями Сторон составляется акт о приемке результата работ. В случае отказа одной из Сторон от подписания акта данный отказ фиксируется в акте. Споры и разногласия в отношении приемки результата работ разрешаются Сторонами в порядке, определенном настоящим Контрактом.
7.6.Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования для указанной в настоящем Контракте цели.
7.7.До приемки результата работ риск повреждения или утраты результата работ, материалов, оборудования, конструкций и иных средств, используемых при исполнении настоящего Контракта, несет Подрядчик.
7.8.После приемки результата работ риск его повреждения или утраты несет Заказчик, кроме случаев, когда такое повреждение либо утрата явились следствием недостатков работ, обнаруженных в течение гарантийного срока.
7.9.При просрочке передачи или приемки результата работы риски, предусмотренные настоящим разделом, несет Сторона, допустившая просрочку.
8.Гарантийный срок
8.1.Гарантийный срок на результат работ устанавливается ____ месяцев с даты подписания Сторонами последнего акта о сдаче-приемке работ.
8.2.Если в период указанного гарантийного срока объекта обнаружатся недостатки результата работ, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком (Плательщиком) сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период, в течение которого Подрядчиком производились работы по устранению недостатков.
8.3.Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки, согласовании порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан не позднее ___ дней со дня получения письменного уведомления Заказчика (Плательщика) об обнаружении недостатков направить своего представителя.
8.4.Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения результата работ со стороны третьих лиц или по вине Заказчика (Плательщика).
8.5.При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков для их подтверждения Заказчик назначает экспертизу, которая составляет акт, определяющий наличие и характер недостатков. Результат такой экспертизы является для Сторон обязательным. Проведение экспертизы не исключает права Сторон обратиться за разрешением спора в арбитражный суд.
9.Права и обязанности Подрядчика
9.1.По настоящему Контракту Подрядчик обязуется:
9.1.1.Выполнить работы, предусмотренные настоящим Контрактом, в полном объеме и надлежащим образом согласно действующим строительным нормам и правилам, государственным стандартам, условиям Контракта, в соответствии с указаниями Заказчика, представленными Заказчиком проектами, сметами, рабочими чертежами.
9.1.2.В случае если условиями Контракта предусмотрено выполнение работ качеством выше, чем предусмотрено действующими строительными нормами и правилами, государственными стандартами, - выполнять работы в соответствии с условиями Контракта.
9.1.3.Приступить к выполнению работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ.
9.1.4.Выполнять работы, предусмотренные Контрактом, собственными средствами, с использованием собственных материалов, оборудования, изделий, конструкций, строительной техники, а также иных средств, необходимых для надлежащего выполнения работ по настоящему Контракту.
9.1.5.Самостоятельно поставить на объект необходимые для выполнения работ материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику.
9.1.6.Собственными силами и за счет собственных средств возвести в месте выполнения работ временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему Контракту.
9.1.7.Обеспечить надлежащую охрану материалов, оборудования, техники и иного имущества на территории объекта до приемки Заказчиком результата работ.
9.1.8.Соблюдать при выполнении работ требования и рекомендации об охране окружающей среды и о безопасности работ, установленные действующим законодательством Российской Федерации и подзаконными правовыми актами органов исполнительной власти Российской Федерации и Волгоградской области.
9.1.9.Согласовать с органами государственного надзора порядок ведения работ на объекте и обеспечить соблюдение данного порядка при проведении работ.
9.1.10.Не позднее даты начала работ застраховать риск случайной гибели или случайного повреждения объекта, на котором выполняются работы по Контракту, материалов, оборудования и другого имущества, используемых при выполнении работ, а также застраховать ответственность за причинение при выполнении работ вреда третьим лицам (срок действия договора страхования должен соответствовать сроку выполнения работ по Контракту).
9.1.11.Обеспечить сохранность оборудования, переданного Подрядчику под монтаж Заказчиком (Плательщиком) (осуществлять ответственное хранение), до приемки результата работ.
Примечание. Данный подпункт применяется в случае, если Контрактом предусмотрено выполнение работ по монтажу оборудования, принадлежащего Заказчику.
9.1.12.Производить индивидуальное испытание смонтированного им оборудования и принимать участие в его предварительном испытании рабочей комиссией.
Примечание. Данный подпункт применяется в случае, если Контрактом предусмотрено выполнение работ по монтажу оборудования, принадлежащего Заказчику.
9.1.13.Назначить представителя для осуществления контактов с Заказчиком от имени Подрядчика по всем вопросам, возникающим при исполнении Контракта, сообщить сведения о таком лице (Ф.И.О., должность, номер рабочего телефона) Заказчику в течение ____ дней со дня заключения Контракта.
9.1.14.Вести журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.
9.1.15.Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней уличной полосы.
Примечание. Данный подпункт включается в условия Контракта в случае, если согласно ему выполняются работы с предоставлением строительной площадки.
9.1.16.В письменной форме в течение __________ сообщить Заказчику:
о непригодности технической документации, представленной Заказчиком для выполнения работ;
о возможных неблагоприятных для заказчика последствиях выполнения его указаний о способе исполнения работы;
об иных не зависящих от подрядчика обстоятельствах, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.
9.1.17.В письменной форме сообщить Заказчику о начале приемки работ не позднее чем за ___ дней до сообщаемой даты приемки.
9.1.18.Согласно Контракту передать Заказчику результат работ.
9.1.19.Передать Заказчику вместе с результатом работы информацию, необходимую для эксплуатации объекта.
9.1.20.В соответствии с требованиями Заказчика и за собственный счет исправлять недостатки и дефекты, обнаруженные в ходе выполнения работ, при приемке работ либо в течение установленного настоящим Контрактом гарантийного срока.
9.1.21.В течение ____________ со дня окончательной приемки работ вывезти за пределы территории объекта принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, материалы, изделия, конструкции, временные здания и сооружения и другое принадлежащее ему имущество.
9.1.22.В течение _____________ со дня окончательной приемки работ вывезти за пределы территории объекта строительный мусор.
9.1.23.Выполнять в полном объеме и надлежащим образом иные обязательства Подрядчика, предусмотренные настоящим Контрактом.
9.2.Подрядчик вправе:
9.2.1.Требовать от Заказчика приемки надлежащим образом выполненных работ.
9.2.2.Требовать от Плательщика оплаты принятых им работ.
9.2.3.В соответствии с настоящим Контрактом с согласия Заказчика привлечь для выполнения работ субподрядную организацию (при этом субподрядчик должен иметь лицензию на осуществление деятельности, связанной с выполнением работ, предусмотренных настоящим Контрактом).
Примечание по разделу 9. Условия относительно прав и обязанностей Подрядчика могут быть установлены иные либо дополнены в случаях, если иные права и обязанности были установлены конкурсной документацией, документацией об аукционе.
10.Права и обязанности Заказчика
10.1.По настоящему Контракту Заказчик обязуется:
10.1.1.Принять надлежащим образом выполненные работы в соответствии с настоящим Контрактом.
10.1.2.Оплатить принятые работы в соответствии с условиями настоящего Контракта.
10.1.3.Обеспечить Подрядчику регулярный доступ на объект Заказчика для проведения работ, предусмотренных Контрактом, предоставить Подрядчику территорию для складирования строительного мусора, размещения поставляемых Подрядчиком согласно настоящему Контракту материалов, изделий, оборудования, конструкций, техники, передать Подрядчику необходимые документы об отводе мест для складирования строительного мусора.
10.1.4.В случае необходимости по письменному требованию Подрядчика осуществлять на период выполнения работ временные подсоединения коммуникаций, подводку сетей электротеплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в точках подключения.
10.1.5.В течение _________ дней со дня подписания настоящего Контракта передать Подрядчику перечень исполнительной документации, необходимой для приемки объекта.
10.1.6.Для выполнения работ по разметке строительной площадки и привязке объекта в __-дневный срок с момента передачи по акту Подрядчику строительной площадки сообщить ему исходные точки, координаты, уровень и создать геодезическую разбивочную основу для строительства, состав и объем которой должны соответствовать требованиям нормативных документов по строительству.
Примечание. Данный подпункт применяется только в случаях, если Подрядчику по Контракту предоставляется строительная площадка.
10.1.7.Назначить должностное лицо, несущее персональную ответственность за осуществление текущего контроля за исполнением контракта, в течение трех дней со дня заключения настоящего Контракта направить сведения о таком лице (Ф.И.О., должность, номер рабочего телефона) в комитет муниципального заказа администрации Волгограда.
10.1.8.В течение трех дней со дня окончательной приемки работ по Контракту письменно уведомить об этом комитет муниципального заказа администрации Волгограда.
10.1.9.Назначить представителя для осуществления контактов с Подрядчиком от имени Заказчика по всем вопросам, возникающим при исполнении Контракта, сообщить сведения о таком лице (Ф.И.О., должность, номер рабочего телефона) Подрядчику в течение ____ дней со дня заключения Контракта.
10.1.10.В полном объеме и надлежащим образом выполнить иные обязательства Заказчика, предусмотренные настоящим Контрактом.
10.2.Заказчик вправе:
10.2.1.Требовать от Подрядчика выполнения работ в соответствии с условиями настоящего Контракта, строительными нормами и правилами, государственными стандартами.
10.2.2.Давать Подрядчику обязательные для исполнения указания относительно способа и порядка выполнения работ в рамках, не противоречащих настоящему Контракту, действующему законодательству Российской Федерации, подзаконным правовым актам, а также не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
10.2.3.Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполнения работ по Контракту Подрядчиком, соблюдением сроков их выполнения (календарного графика выполнения работ), качеством используемых Подрядчиком в целях выполнения работ материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
10.2.4.В целях осуществления от имени Заказчика указанных в подпункте 10.2.3 настоящего Контракта контроля и надзора заключить в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке договор (контракт) с инженером либо с инженерной организацией (согласия Подрядчика на заключение такого договора (контракта) не требуется).
Примечание по разделу 10. Условия относительно прав и обязанностей Заказчика могут быть установлены иные либо дополнены в случаях, если иные права и обязанности были установлены конкурсной документацией, документацией об аукционе.
11.Обязанности Плательщика
11.1.Плательщик обязуется оплатить в соответствии с условиями Контракта принятые Заказчиком работы.
11.2.Плательщик обязуется назначить представителя для осуществления контактов с Подрядчиком от имени Плательщика по всем вопросам, возникающим при исполнении Контракта, сообщить сведения о таком лице (Ф.И.О., должность, номер рабочего телефона) Подрядчику и Заказчику в течение ____ дней со дня заключения Контракта.
11.3.Плательщик обязуется в случае изменения своего наименования, места нахождения, платежных реквизитов либо иных сведений, влияющих на исполнение Контракта, письменно уведомить об этом Подрядчика и Заказчика в течение ___ дней.
12.Ответственность Сторон по Контракту
12.1.В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств другая Сторона вправе потребовать возмещения убытков, причиненных таким неисполнением (ненадлежащим исполнением). Данные убытки включают в себя как прямой ущерб, так и упущенную выгоду.
12.2.В случае если вследствие неисполнения (ненадлежащего исполнения) Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту данный Контракт будет расторгнут в судебном порядке либо в одностороннем порядке Заказчиком, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения прямого ущерба, а также упущенной выгоды в размере не менее разницы между ценой настоящего Контракта и ценой муниципального контракта, который Заказчик будет вынужден заключить после расторжения Контракта по указанным основаниям.
12.3.Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения работ, компенсируется Подрядчиком, если не будет доказано, что данный ущерб был нанесен по вине третьего лица либо по вине Заказчика.
12.4.Заказчик является поручителем Плательщика по обязательству в части оплаты.
12.5.В случае необоснованной просрочки оплаты работ по Контракту Подрядчик вправе потребовать от Заказчика (Плательщика) уплаты неустойки в размере 1/300 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации, от стоимости выполненных работ за каждый день просрочки. Неустойка взыскивается начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.
Примечание. Увеличение указанной в настоящем пункте неустойки не допускается.
12.6.В случае несвоевременного начала работ Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере ___% от стоимости Контракта единовременно, а также неустойку в размере ___________________________ от стоимости Контракта за каждый день со дня, следующего за днем начала работ по Контракту, до дня фактического начала выполнения работ Подрядчиком.
Примечание. Неустойка, взыскиваемая ежедневно в течение просрочки, не может быть менее 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, установленной на день взыскания. Включение в условия Контракта ответственности в виде единовременного штрафа носит рекомендательный характер.
12.7.В случае нарушения промежуточных сроков выполнения работ, установленных календарным графиком выполнения работ (приложение N ___ к Контракту), Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере ______________________ от стоимости работ, подлежащих выполнению в просроченном периоде за каждый день просрочки выполнения работ со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.
Примечание. Неустойка, взыскиваемая ежедневно в течение просрочки, не может быть менее 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, установленной на день взыскания.
12.8.В случае нарушения конечного срока выполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере _____________________________ от цены Контракта за каждый день просрочки выполнения работ со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. В случае если указанная просрочка составит более 15 дней, размер неустойки подлежит увеличению до _______________ от стоимости Контракта.
Примечание. Неустойка, взыскиваемая ежедневно в течение просрочки, не может быть менее 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, установленной на день взыскания. Включение в условия Контракта второго предложения носит рекомендательный характер.
12.9.В случае взыскания убытков и неустойки каждая из Сторон вправе потребовать взыскания убытков в части, не покрытой неустойкой. Общий размер взыскиваемой неустойки не может превышать размера остаточной стоимости платежей по Контракту (в случае взыскания неустойки с Заказчика) и стоимости невыполненной части работ (в случае взыскания неустойки с Подрядчика), кроме случая взыскания пени в соответствии с пунктом 12.10 настоящего Контракта.
12.10.За несвоевременное освобождение места выполнения работ от материалов, оборудования, техники, конструкций и сооружений Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере ___ рублей за каждый день просрочки.
12.11.Подрядчик несет ответственность за сохранность объекта до приемки Заказчиком результата работ.
12.12.Уплата штрафов, пеней и неустоек, а также возмещение убытков не освобождают Стороны от исполнения своих обязательств.
12.13.В случае применения к Подрядчику гражданской ответственности в виде неустойки Заказчик вправе осуществить вычет суммы неустойки из стоимости выполненных работ, которые были надлежащим образом выполнены Подрядчиком и приняты Сторонами. Сведения о таком вычете доводятся Заказчиком до сведения Плательщика.
12.14.Каждая из Сторон освобождается от ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательства, если докажет, что надлежащее исполнение обязательства стало невозможным вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
Примечание по разделу 12. Размер, основания и порядок взыскания с Подрядчика неустойки могут изменяться в соответствии с конкурсной документацией, документацией об аукционе в рамках, установленных Законом.
13.Порядок разрешения споров по Контракту
13.1.Все разногласия по настоящему Контракту Стороны обязуются решать путем официальной переписки или переговоров. В случае решения разногласий путем переговоров Стороны составляют протокол переговоров, который подписывается Сторонами. Стороны не вправе ссылаться на договоренности, достигнутые в ходе переговоров, результат которых не был оформлен составлением протокола.
13.2.В случае если в течение ___ дней со дня начала переписки (переговоров) Стороны не достигнут соглашения по возникшим разногласиям, любая из Сторон вправе обратиться за разрешением спора в Арбитражный суд Волгоградской области.
14.Расторжение Контракта и изменение его условий
14.1.Изменение условий настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Контрактом.
14.2.В случае уменьшения органом местного самоуправления Волгограда в установленном порядке средств бюджета Волгограда, выделенных для финансирования подрядных работ, Заказчик в течение ___ дней со дня принятия соответствующего акта органа местного самоуправления Волгограда направляет Подрядчику проект дополнительного соглашения, устанавливающего новые сроки, а если необходимо - и другие условия выполнения работ по Контракту. В течение ___ дней со дня получения проекта дополнительного соглашения Подрядчик обязан подписать его либо направить с протоколом разногласий, который рассматривается Заказчиком в течение ___ дней со дня его получения. В случае отсутствия соглашения в течение ___ дней со дня направления Заказчиком проекта дополнительного соглашения дополнительное соглашение считается согласованным в редакции Заказчика.
Примечание. Данный пункт может быть исключен при разработке проекта Контракта.
14.3.Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон либо в судебном порядке по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
14.4.Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по настоящему Контракту без возмещения Подрядчику убытков:
задержки Подрядчиком начала строительства более чем на _________ по причинам, не зависящим от Заказчика;
систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения строительно-монтажных работ, которое может повлечь за собой увеличение сроков окончания строительства более чем на ___________;
систематического (более __ раз) несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ.
14.5.Подрядчик вправе расторгнуть Контракт в случае консервации объекта или остановки Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, если срок консервации объекта (остановки работ) превышает три месяца.
Примечание. Данный пункт может быть исключен при разработке проекта Контракта.
15.Особые условия
15.1.Настоящий Контракт вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
15.2.Настоящий Контракт прекращает свое действие в случае:
прекращения лицензии Подрядчика на осуществление вида деятельности, предусмотренного настоящим Контрактом, либо в случае издания правового акта, в соответствии с которым Подрядчик лишается права выполнения работ, предусмотренных настоящим Контрактом;
ликвидации любой из Сторон;
если обстоятельства непреодолимой силы, препятствующие надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, продлятся более трех месяцев с того момента, когда их действие стало препятствовать надлежащему исполнению Сторонами своих обязательств по Контракту.
Примечание. Данный пункт может быть исключен из проекта Контракта при его разработке.
15.3.Все сообщения, уведомления и (или) претензии по настоящему Контракту считаются доведенными до сведения другой Стороны если были направлены ей официальным письмом, телеграммой, телефонограммой и (или) посредством факсимильной связи.
15.4.Все приложения к настоящему Контракту указаны в разделе 16 Контракта и являются его неотъемлемой частью.
15.5.Настоящий Контракт подписан в двух экземплярах на ___ листах по одному для каждой из Сторон. Оба экземпляра имеют равную юридическую силу. Разногласия по вопросу тождественности экземпляров и достоверности изложенных в них сведений разрешаются Сторонами путем обращения в Арбитражный суд Волгоградской области.
16.Приложения к настоящему Контракту
16.1. _______________________________________________________________ -
(указывается наименование приложения к Контракту, определяющего
состав и объем работ)
приложение N ___ к Контракту.
16.2. _______________________________________________________________ -
(указывается наименование приложения к Контракту, которым
определяется цена работ)
приложение N ___ к Контракту.16.3.Календарный график выполнения работ - приложение N ___ к Контракту.
Примечание по разделу 16. К Контракту могут быть утверждены иные приложения в зависимости от предмета Контракта.
17.Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик: Подрядчик: ___________________________________ ___________________________________ М.П. М.П. Плательщик: __________________________________ М.П.
Комитет муниципального заказа
администрации Волгограда